3 에어컨 설치 계약 시범 조건

에어컨은 에어컨이라고도 합니다. 그럼 에어컨 설치 계약서에 서명하려면 무엇을 주의해야 하나요? 다음은 제가 정리한 에어컨 설치 계약입니다. 참고하세요.

에어컨 설치 계약 판문 1

갑측:

파티 b:

제 1 조' 중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 관련 규정에 따라 평등, 자발적, 성실신용의 원칙에 따라 본 프로젝트의 실제 필요와 결합해 본 프로젝트 건설 과정의 권리, 의무 및 책임에 대해 다음과 같은 합의를 이뤘다.

제 2 조 프로젝트 위치:

제 3 조 계약 가격 (세금 제외): 위안 (대문자)

제 3 조 계약 기간:

시작 날짜:

제 5 조 프로젝트 계약 방법: 도급공 포장재.

제 6 조 프로젝트 계약 범위: 에어컨 시스템 설치 및 시운전. 인력 교육: 에어컨 시스템의 일상적인 운영 및 유지 보수 제 7 조 계약을 구성하는 서류

1, 본 계약.

2. 견적.

장비 설치 배선도 (제조업체가 제공). 4, 비자 변경 정보 및 기술 문서.

제 8 조 당사자 a 의 책임과 의무:

1 제 9 조, 조직 도면 검토 작업.

2. 을측 안전문명공사장의 전면적인 생산과 관리를 감독합니다.

3. 을측 현장 사무실과 창고 또는 재료 설비를 배치하는 장소를 제공할 책임이 있다.

4. 을측에 시공기간 동안의 수력 협조를 제공할 책임이 있습니다.

5. 을측 시공자에게 임시 숙박을 제공할 책임이 있지만 을측은 침구와 숙박을 책임져야 한다.

6. 준공 후 품질 검사 및 검수를 조직합니다.

7. 계약에 따라 엄격하게 지불해야 합니다. 그렇지 않으면 을측은 휴업할 권리가 있으며 공사 기간 지연에 대한 책임을 지지 않습니다. 갑이 모든 돈을 다 지불하지 못할 때, 을측은 모든 돈이 다 지불될 때까지 스스로 설치한 모든 설비를 보관할 것이다.

파티 b 의 책임과 의무:

1, 반드시 갑 측이 규정한 현장 관리 조치 .. 2, 도면 회심과 기술 교부에 참여해야 합니다.

과학적이고 합리적이며 엄격하게 건설을 조직하십시오. 갑은 도면을 조정하거나 수정하는 것에 동의하지만, 반드시 갑의 정상적인 사용, 사용 효과 보장, 공사의 품질 보장, 정확하고 시기적절한 애프터서비스를 보장해야 한다.

4. 세그먼트 시공은 제때에 은폐 공사 보고를 조직하고, 은폐 공사 검수 기록과 시공 조직 설계를 잘 한다.

5. 시공안전관리를 강화하고 입장근로자의 안전교육훈련과 일상적인 감독을 조직한다.

6. 안전문명건설, 품질검사와 통제, 진도통제, 관련 정보 에스컬레이션을 담당하고 준공 상세 정보 제공 (설비설치선 분포도는 분포 방향 등을 명시하는 등). ).

7. 갑측이 모든 입장 재료의 제품 합격증에 대한 검사와 검수를 담당한다. 불합격 재료는 입장 사용을 엄격히 금지하고, 재료 품질 문제로 인한 직접적인 경제적 손실은 을측이 책임진다.

8. 시공과정에서 생명안전, 재산손실, 품질사고가 발생하면 을측이 책임진다.

제 10 계약 가격 지불:

1. 본 계약에 따른 공사 대금 결제 방법: 이체 또는 현금 결제.

2. 지불 방법: 계약 체결 직후 공사비 지불, 설비재료 진입, 호스트 호이 스팅 전 공사비 지불, 설치 디버깅 후 즉시 공사비 지불, 나머지는 품질보증금으로 1 년 반 동안 진행됩니다. (호스트 보증 기간은 18 개월)

제 11 조 보증:

보증 기간: 완료 수락 디버깅일로부터 18 개월 (또는 업계 표준에 따라). 보증 기간 내에 제품에 품질 문제가 발생할 경우 을 측은 제때에 수리 작업을 잘 하여 갑 측의 정상적인 사용을 보장해야 합니다 .....

제 12 조 재료 및 장비 공급

1. 모든 자료는 계약에 따라 구매해야 하며 양 당사자가 검사해야 합니다. 시험에 합격해야 사용할 수 있다. 그러나 계약자는 현장 보관을 책임져야 한다. 청부업자는 준공 전에 예비 부품, 전용 도구, 설비 및 설명서를 보관하고 사용해야 하며, 공사가 준공된 후 제때에 갑에게 넘겨주어 보존해야 한다.

2. 본 공사의 모든 설비와 공사 재료는 반드시 공장 합격증을 가지고 있어야 하며, 그 수량, 규격, 모델은 반드시 기술 요구에 부합해야 합니다.

제 13 조 본 계약의 미완결 사항은 쌍방이 협의하여 보충 규정이나 요구를 할 수 있으며, 보충 규정이나 요구는 본 계약과 동등한 효력을 가질 수 있습니다. 본 계약의 변경은 무효이며, 본 계약의 모든 변경은 쌍방이 서면 의견에 도달하여 이중법인 대표가 서명하고 도장을 찍어야 효력이 발생한다.

제 14 조 갑은 계약 요구에 따라 엄격하게 지불해야 한다. 그렇지 않으면 을측은 휴업할 권리가 있고 공사 기간 지연에 대한 책임을 지지 않는다. 갑이 모든 돈을 지불하지 못했을 때, 을측이 설치한 모든 설비는 을측이 소유하며, 모든 돈이 다 지불될 때까지 소유한다.

제 15 조 분쟁 해결 방법

본 계약 이행으로 인한 논란은 쌍방이 협의하여 해결해야 한다. 협상이 안 되면 1 으로 해결할 수 있습니다. 법에 따라 현지 인민법원에 소송을 제기하다. Changzhi 중재위원회에 중재를 제출하십시오.

제 16 조 계약의 매수와 발효

본 계약은 한 양식에 3 부, 갑당 2 부, 을측 1 부, 쌍방 대표 (법인) 가 서명하고 공식 도장을 찍어서 효력이 발생한다.

갑: 주소:

대표: 전화:

주소: 대표: 전화 을측

에어컨 설치 계약 판문 2

고용주: (이하 "당사자 a" 라고 함)

계약자: (이하 을측)

중화인민공화국 계약법',' 건축설치공사계약조례' 및 기타 관련 법규에 따르면 갑을 쌍방은 평등 자발적, 합의, 호혜의 원칙에 따라 청주전력파견센터 중앙에어컨 설치공사 총청부청부에 본 계약을 체결하여 공동으로 준수한다.

첫째, 프로젝트 개요:

1, 프로젝트 이름: 청주 전력 파견 센터 중앙 에어컨 프로젝트

2. 프로젝트 주소: 청주시 화도대로 북측 종합상무지구.

둘째, 계약 방법: 이중 계약, 즉 계약자, 포장 재료, 포장 설치.

셋째, 건설 기간:

시작 날짜: 20_ 년 10 _ 일 1 _ 일 완료 날짜: 20_ 년 10 _ 일/kloc-

넷. 계약 범위 및 내용: 중앙 에어컨 설계 시공 도면에 포함된 모든 공사 수량 구매 및 설치 참고: (열교환기, 냉각탑, 기계실 내 모든 펌프는 갑이 구매한다 .. 비용은 갑이 부담한다 ..) 을측은 강전과 약전 건설을 책임지지 않는다. 자세한 내용은 첨부 파일 "일부 공사 명세서" 를 참조하십시오.

동사 (verb 의 약어) 프로젝트 가격 및 지불 방법

1. 공사 가격: 본 계약 공사 가격은 고정 가격 인민폐 240,000 원 (대문자: 2 백 4 백 4 천 원) 입니다. (세금 제외 가격) 위의 패키지 건조 가격에는 인건비, 기계비, 현장 임대비, 임시 시설비, 문명공사 조치비, 설치비, 조치비, 호이 스팅 비용, 수수료, 시험비, 유틸리티, 조정비, 종합관리비, 이익, 시공기간 모든 위험 등이 포함됩니다. 설계도를 바꾸지 않는 한, 을측의 공사량이 공사 명세서를 초과하든 그렇지 않든, 결산할 때 조정을 하지 않는다. 설계도면 변경으로 인해 공사량 증감이 발생하는 경우 증감 내용은 첨부 공사 명세서에 있는 해당 항목의 종합 단가에 따라 결산되며, 그에 상응하는 증감은 쌍방이 협의하여 결정한다.

2. 결제 방법:

(1) 계약 체결 후 3 일 (영업일 기준) 이내에 공사비 300,000 원 선불금 (대문자: 3 만원).

(2) 을측의 모든 자료가 입장한 후 7 일 (영업일 기준) 이내에 재료 총가격의 80% 를 지불하고 약 10000000 원을 지불한다. 주: 이 금액에는 30 만 위안의 선급금이 포함되어 있습니다.

(3) 파이프 은폐 공사가 완료된 후, 갑측은 은폐공사 검수를 조직하고 7 일 (영업일 기준) 이내에 계약총액의 70% 인 약 65438 원+0,700,000,000 원 (대문자: 1 백 만원) 을 지급한다.

(4) 공사가 완공된 후 호스트 설치 디버깅을 정상적으로 사용할 수 있어 전체 시스템이 잘 작동한다. 품질 감독 검사 부서의 검사 합격을 거쳐 검사 증명서를 취득하고 종합 준공 검수 합격 후 15 일 (영업일 기준) 이내에 공사 총가격의 25%, 즉 인민폐 60 만원 (대문자: 육십만원) 을 지급한다.

(4) 나머지 5% 는 품질 보증금으로 품질 보증 만료 후 지급됩니다. 미지급금이 있으면 해당 금액을 공제한 후 지불해야 한다.

3. 갑이 을측에 지불할 때 을측은 회사의 재무부서에서 발행한 영수증을 발행해야 합니다. 그렇지 않으면 갑측이 지불을 거부할 권리가 있습니다. 을측은 자신이 제공한 서류가 진실하고 합법적이며 유효하다는 것을 보증해야 한다. 그렇지 않으면 그로 인한 모든 경제 분쟁과 법적 책임은 을측이 부담해야 한다 .....

동사 (verb 의 약어) 프로젝트 품질 및 수용 기준

1, 엔지니어링 품질: 우수

2. 공사 준공 검수는 시공 도면, 설계 변경 통지, 시공 검수 규범, 국가가 발급한 품질 검사 기준에 근거해야 한다.

3. 을측은 갑의 요구에 따라 공사 품질에 관한 기술 자료 (예: 재료, 설비 합격증, 실험, 스트레스 실험, 시험 보고서 등) 를 제때에 제공해야 한다.

4. 공사 준공 검수 후 공사 품질 원인으로 인한 누수 등 품질 위험은 을측이 책임진다.

자동사 갑을 쌍방의 권리와 의무.

(a) 당사자 a 의 권리와 의무

1. 임명 (전화:) 을 갑측 현장 대표로 임명하여 시공현장 관련 사항을 조정하고 처리한다.

2. 을측에 시공수와 전기의 연결점을 제공한다.

3. 을측의 공사 품질, 진도, 안전을 지도, 감독, 점검하고 시정 의견을 제출한다.

4. 공사 검수를 조직하여 최종 공사량을 확인하다.

(b) b 국의 권리와 의무

1. 을측은 이미 갑측에 회사 공인이 찍힌 영업허가증, 조직기관 코드, 세무등록증, 자격증, 안전생산허가증을 제공하고, 진실성, 합법적, 유효함을 보증했다.

2. 관련 사항을 시공 현장에 배정합니다.

3. 시공설계와 시공계획, 시공진도계획, 용수용전기계획, 준공통지서 개설, 은폐공사 검수증, 갑측에 적시에 나눠주고 갑측, 설계, 감리 승인 후 실시한다.

4. 공사 도면, 설명 및 국가가 발급한' 환기 및 에어컨 공사 규범' 에 따라 공사를 엄격히 진행하여 공사의 품질과 안전을 확보하고, 국가 환경 및 관련 기능 부서의 요구를 충족시키며, 종합준공 검수를 통과할 수 있도록 보장합니다.

5. 을측은 반드시 도면에서 약속한 브랜드와 공사 진도에 따라 공사를 엄격히 완성해야 하며, 자재를 훔치거나 위조품을 사용해서는 안 된다. 만약 상술한 상황이 있다면, 이 부분의 공사 대금을 공제하고, 그 부분의 금액의 두 배에 달하는 벌금을 부과하여, 을측 공사 대금에서 직접 공제합니다.

6. 을측이 구매한 설비는 반드시 국가 표준에 부합하고 관련 부서에서 합격한 제품이어야 하며, 을측은 갑측에 관련 제품의 합격증을 제공해야 합니다.

7. 을측은 갑측의 지휘와 관리에 복종해야 하며, 시공현장의 관련 관리제도를 자각적으로 준수해야 하며, 불법 숙제를 해서는 안 된다.

8, 건설 수력 겹침을 책임지고 관련 수력 비용을 부담한다.

9. 완제품이나 반제품을 스스로 보호하는데, 파손이나 분실이 있으면 을측이 책임진다.

10, 다른 하청업체와의 관계를 조정하고 시공질서를 유지하며 공사가 예정대로 순조롭게 완료되도록 보장하고 관련 비용을 부담합니다.

1 1, 시공조직 관리 업무를 잘 하고, 설치 쓰레기를 제때에 치우고, 문명건설을 하고, 공사를 끝마친다.

12. 공사 기간 중 을측은 공사 기록을 잘 작성하고 시공 기술 자료, 테스트 자료 및 실험 자료를 정리해야 한다. 을측은 각 지부 항목공사의 각 공정이 완료된 후 자체 테스트 자료를 작성해야 하며, 자료를 작성하는 데 사용된 양식은 반드시' 시공품질검수 규범 (2 판)' 의 시행 지침을 준수해야 하며, 시공이 완료된 후 갑에게 6 세트의 완전하게 합격한 준공자료를 제출해야 합니다 (을측이 제공한 자료는 공사 준공 검수 서류의 요구 사항을 충족해야 함).

일곱째, 안전 생산 책임

을측은 국가, 산둥, 웨이팡 시의 현행 안전시공과 문명시공규범을 엄격히 집행해야 한다. 안전하고 문명화된 시공을 하고, 시공 소음과 먼지 오염을 엄격히 통제하고, 제때에 건설 쓰레기를 제거하다. 본 계약 이행 과정에서 발생한 모든 사고 (안전사고, 공사장 안팎에서 발생한 사고, 산업재해를 포함하되 이에 국한되지 않음) 는 을측이 부담하며 그에 따른 모든 경제 및 법적 책임을 진다.

여덟. 보증 기간: 보증 기간은 18 개월이며 종합 준공 검수 합격일로부터 계산됩니다. 보증 기간 내에 품질문제가 있을 경우 을측은 갑의 통지를 받은 후 6 시간 이내에 현장에 들어가야 하며, 모든 비용은 을측이 부담해야 한다. 만약 을측이 6 시간 이내에 입장하지 못하면 을측은 다른 사람에게 처리를 의뢰할 권리가 있고, 비용은 을측이 부담하고, 품질보증금에서 공제할 권리가 있다. 갑은 부족한 부분을 회수할 권리가 있다.

아홉, 애프터서비스

1. 을측은 프로젝트의 설계 냉방 및 난방 능력을 보장해야 한다. 보증 기준은 국가 "3 팩" 표준에 따라 시행됩니다. 보증 기간 내에 을측은 갑측의 수리 통지를 받고 6 시간 이내에 현장 처리한다. 갑은 설명서에 따라 정확하게 조작해야 한다. 수리 기간 동안 을측은 갑의 원래 인테리어 설비와 시설이 양호한 상태에 있는지 확인해야 하며, 손상이 있으면 제때에 수리해야 합니다.

2. 보증 기간 외, 을측은 갑측 수리통지를 받은 후 6 시간 이내에 현장 처리해야 한다 .. 갑측은 상응하는 비용을 부담해야 한다. (구체적인 비용은 쌍방이 협상한다)

3. 전체 공사 보증 기간은 18 개월이며 준공 검수일로부터 시작됩니다 (갑측 원인 및 자연재해로 인한 피해는 제외). 전체 공사는 보증 기간 동안 연 2 회 무료로 유지 보수된다.

4. 품질 보증 기간 내에 품질 문제가 있을 경우, 설치 및 설비 품질 문제가 있을 경우 을측이 책임지고 해결해 드립니다. (갑이 제공한 설비를 제외하고) 갑은 부적절한 운영과 사용 비용을 부담해야 한다.

아홉. 위약 책임

1. 만약 을측이 본 계약서에 규정된 시간 내에 공사를 완성하지 못하면, 기한을 하루 넘길 때마다 을측은 갑측에 계약총액의 2‰ 위약금을 지불해야 한다.

2. 을측의 시공품질이 갑의 요구에 부합되지 않을 경우 을측은 갑의 요구에 부합할 때까지 정비를 책임져야 하며, 필요한 비용은 을측이 부담해야 하며, 공사 기간이 지연되면 하루 연체될 때마다 을측은 갑측에 계약총액의 2‰ 를 위약금으로 지급해야 한다.

3. 불가항력으로 본 계약을 이행할 수 없다면 쌍방은 서로 위약 책임을 지지 않는다.

4. 본 계약 제 10 조에 따라 시공을 해제, 종료 또는 일시 중지한 경우, 갑측은 위약 책임을 지지 않습니다.

5. 을측은 일방적으로 본 계약을 해지하거나 해지하는 것을 위약으로 간주한다. 계약이 발효된 후 을측이 입사하기 전에 일방적으로 계약 종료를 제기한 경우 계약총액의 65,438+00% 에 따라 갑측에 위약금을 지불해야 한다. 본 계약이 발효된 후 을측이 착공한 후 본 계약을 해지하거나 해지할 경우 계약총액의 10% 에 따라 갑측에 위약금을 지불하고 공사금은 실제 작업량의 50% 에 따라 결산해야 합니다.

6. 만약 갑이 계약서에 규정된 시간 내에 을측에 공사 대금을 지급하지 못하면, 하루 연체될 때마다 갑은 연체지불의 만분의 2 에 따라 을측에 위약금을 지불해야 한다.

X. 계약 분쟁 해결

본 계약 이행으로 인한 모든 분쟁은 쌍방이 협의하여 해결해야 한다. 협상이 실패하면 법에 따라 인민법원에 소송을 제기한다.

XI. 기타

1. 본 계약은 쌍방 대표가 서명하고 도장을 찍은 후 효력이 발생한다.

2. 본 계약의 미완결 사항은 쌍방이 협의하여 보충 협의를 체결하고, 보충 협의 및 계약 첨부는 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.

3. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있으며, 동등한 법적 효력을 가지고 있으므로 쌍방이 공동으로 준수해야 합니다.

갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _

법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

에어컨 설치 계약 모델 3

구매자: 악분몰 양산거래센터 (이하 갑이라고 함)

공급자: (이하 을측)

중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 관련 규정에 따라 평등, 자발적, 성실신용의 원칙에 따라 본 프로젝트의 실제 상황과 결합해 접수센터 중앙에어컨 설치 계약을 바탕으로 본 프로젝트 시공 과정에서 쌍방의 권리, 의무 및 책임에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.

첫 번째 프로젝트 이름 음악 쇼핑몰 Liangshan 무역 센터

두 번째 프로젝트 위치: 워터 마진 문화 광장은 북쪽과 남쪽을 향합니다.

제 3 조 계약 가격:

인민폐: 43,764.00 원 (대문자: 4 만 3 천 ~ 4 천 원), 장비, 설치 재료, 배송료 등 모든 관련 비용 (견적 참조).

제 4 조 계약 기간: 갑측 전화 통지 착공, 공사 기간은 계약 체결 후 7 일 이내입니다.

제 5 조 프로젝트 계약 방법: 도급공 포장재.

제 6 조 프로젝트 계약 범위: 에어컨 시스템 설치 및 시운전.

인력 교육: 에어컨 시스템의 일상적인 운영 및 유지 보수

제 7 조 당사자 a 의 책임과 의무:

1. 을측 안전문명현장의 전면적인 생산과 관리를 감독하다.

2, 조직 완료 후 품질 검사 및 수락을 담당합니다.

제 8 조 b 국의 책임과 의무:

1, 반드시 갑 측이 규정한 현장 관리 조치에 복종해야 한다 .....

2. 현장 설계 및 시공 도면에 따라 도면 회심과 기술 교부에 참가합니다.

과학적이고 합리적이며 엄격하게 건설을 조직하십시오. 갑은 도면을 조정하거나 수정하는 것에 동의하지만, 반드시 갑의 정상적인 사용, 사용 효과 보장, 공사의 품질 보장, 정확하고 시기적절한 애프터서비스를 보장해야 한다.

4. 시공안전관리를 강화하고 입장근로자의 안전교육훈련과 일상감독을 조직한다.

5. 안전문명건설, 품질검사와 통제, 진도통제, 관련 정보 에스컬레이션을 담당하고 준공 상세 정보 제공 (설비설치선 분포도는 분포 방향 등을 명시하는 등). ).

6. 악분상가의 어떤 곳에는 천장이 없기 때문에 모든 관선은 아름답고 동서남북 방향은 일직선을 유지해야 한다.

7. 시공과정에서 생명안전, 재산손실, 품질사고가 발생하면 을측이 책임진다.

제 9 조 계약 가격 지불:

보증금을 내지 않고 설치 시운전에 합격한 후 결제합니다.

제 10 조 본 계약은 한 양식에 두 부씩 이루어지며, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하며, 쌍방 대표가 서명하고 공식 도장을 찍어서 효력이 발생한다.

파티 a: 르 지점 쇼핑몰 Liangshan 무역 센터 파티 b:

주소: 주소:

대표: 대표:

날짜: 년, 월, 일: 년, 월, 일

에어컨 설치 계약 판문 3 관련 기사:

★ 데모 에어컨 설치 계약

★ 데모 에어컨 설치 계약

★ 에어컨 설치 계약 템플릿 (2)

★ 에어컨 판매 계약의 최신 세 가지 시범 조건

★일반 에어컨 판매 계약 모델 에세이 3 최신 2020

★ 최신 중앙 에어컨 장비 공급 계약 모델 3 편.

★ 에어컨 설치공 노동 계약 샘플

★ 설치 엔지니어링 계약 모델 5 부.

★ 중앙 에어컨 건설 계약 템플릿

★ 최신판 2020 년 에어컨 판매 계약에는 세 가지 모델 조항이 있습니다.